В июле 2021 года стороны заключили договор подряда на выполнение строительных работ на земельном участке истца в Московской области, запланирован ремонт крыши дома.

В соответствии с условиями договора заказчик выплатил исполнителю 831 тысячу рублей. Работы, срок окончания которых был заявлен 4 сентября 2021 года, велись с нарушением срока, а затем были прекращены. Ремонт был не завершен. Досудебная претензия, направленная ответчику по месту регистрации, не была им получена. Неисполнение условий договора привело к порче части крыши.

В суде выяснилось, что ответчик произвел работы почти на 177 тысяч рублей. Истец просил расторгнуть договор подряда и взыскать с ответчика более 1,65 миллионов рублей, куда входит неустойка и компенсация морального вреда.

Дмитриевский районный суд удовлетворил требования истца. С учетом частичного исполнения подрядчиком работ суд снизил размер заявленной компенсации, взыскав неосвоенную ответчиком по договору денежную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда и госпошлину. Всего – 876 тысяч рублей.